審理法院：長治市中級人民法院
案號：（2019）晉04民終898號
案件類型：民事
案由：建設(shè)工程施工合同糾紛
裁判日期：2019-07-03
審理經(jīng)過
上訴人江蘇寶潤環(huán)境工程有限公司(以下簡稱“寶潤公司”)、江蘇愛爾沃特環(huán)?？萍加邢薰?以下簡稱“愛爾沃特公司”)建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服山西省長治市潞城區(qū)人民法院（2018）晉0481民初1151號民事判決，向本院提起上訴。本院于2019年4月30日立案后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。上訴人寶潤公司的委托訴訟代理人華永香，上訴人愛爾沃特公司的委托訴訟代理人張亞斌、錢春龍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上訴人訴稱
上訴人寶潤公司的上訴請求：1.請求依法改判227.4萬元工程款的利息按年利率6%自2016年11月1日起計算至實際給付之日止，75.8萬元工程款的利息按年利率6%自2017年11月1日起計算至實際給付之日止。2.本案二審訴訟費由被上訴人負(fù)擔(dān)。事實與理由：一、原審法院以涉案工程未竣工驗收，無法確定準(zhǔn)確的工程交付日期為由，酌定從上訴人起訴之日起計算利息與事實不符，也違反法律規(guī)定。二、原審法院以合同約定質(zhì)保金為無息支付為由酌定從上訴人起訴之日起計算利息與事實不符。三、原審判決資金占有期間利息僅支付至判決確定的付款之日沒有法律依據(jù)，且可能會侵害上訴人的合法權(quán)益，依法應(yīng)予糾正。
被上訴人辯稱
上訴人愛爾沃特公司辯稱，寶潤公司沒有按照雙方簽訂的合同履行，工程質(zhì)量達(dá)不到約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。顆粒物小于等于每立方15毫克，二氧化硫小于等于每立方三十毫克，這是國標(biāo)六大氣污染物特別排放限值的標(biāo)準(zhǔn)，且沒有經(jīng)過約定的檢驗程序。因此，不存在所謂的竣工時間和交付時間。根據(jù)環(huán)保部2001年的建設(shè)工程項目竣工驗收等相關(guān)規(guī)定，環(huán)保工程的驗收與一般建設(shè)工程的方法不一樣，最長時間可達(dá)12個月，不應(yīng)當(dāng)將工程運行調(diào)試視為提前適用。合同約定的開具發(fā)票是作為付款的前提條件，寶潤公司并未開具發(fā)票，因此，不符合合同約定的付款條件，也不存在利息的問題。一審法院認(rèn)定6%的利息沒有法律依據(jù)，即使存在利息也應(yīng)按照銀行的貸款利息標(biāo)準(zhǔn)計算。
上訴人愛爾沃特公司上訴請求：1.依法撤銷一審判決，駁回被上訴人的訴訟請求或?qū)⒈景赴l(fā)回重審。2.本案一、二審訴訟費由被上訴人負(fù)擔(dān)。事實和理由：一、本案合同因被上訴人無施工資質(zhì)而無效。一審法院理應(yīng)對被上訴人的施工資質(zhì)進(jìn)行審查，從而確定本案合同的效力。本案的工程被上訴人應(yīng)持有《環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)》一級資質(zhì)，而被上訴人至今無該資質(zhì)。二、涉案工程質(zhì)量不符合合同技術(shù)要求，屬不合格工程。雙方合同明確約定有設(shè)計要求及調(diào)試合格并經(jīng)甲方驗收合格后方為驗收。本案至一審結(jié)束時，被上訴人一直未向上訴人提交對涉案工程進(jìn)行驗收。被上訴人提交的驗收意見也存在：該文件工程與涉案工程是否同意；該文件說是對脫硫提標(biāo)改造，特別改造后是否和本案工程的設(shè)計指標(biāo)為同一標(biāo)準(zhǔn)；該文件所依據(jù)的監(jiān)測數(shù)據(jù)是否符合涉案工程的設(shè)計要求；監(jiān)測報告所依據(jù)的數(shù)據(jù)是否與本案設(shè)計數(shù)據(jù)同一等疑點。三、被上訴人不符合付款條件。本案中雙方合同中明確約定付款條件，一審對涉案工程是否經(jīng)過驗收沒有查明，涉案工程因排放超標(biāo)被環(huán)保部門處罰等事實也表明涉案工程不達(dá)技術(shù)協(xié)議要求的正常運行，且被上訴人也未提供增值稅等發(fā)票。四、被上訴人應(yīng)完成的工程范圍的問題。1.雙方合同價款中包括了涉案工程的設(shè)計費用，被上訴人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的設(shè)計費用30萬元。2.上訴人代被上訴人購買支付的設(shè)備款應(yīng)包含在被上訴人合同總價內(nèi)，包括風(fēng)機60.46萬元、熱備設(shè)備40萬元、換熱器設(shè)備20萬元、泵配件19.634萬元、在線監(jiān)控設(shè)備30.8萬元。五、關(guān)于開工日期的問題。被上訴人提交的工程預(yù)付款憑證，結(jié)合合同約定開工日期應(yīng)為2016年4月23日。而一審法院將開工日期的舉證責(zé)任歸于上訴人，導(dǎo)致本案開工日期未予調(diào)查認(rèn)定。六、被上訴人還存在諸多違約行為。1.上訴人從未接到被上訴人的驗收通知，且事實上建設(shè)單位不斷受到處罰證明了涉案工程質(zhì)量不合格。因此，一審認(rèn)定涉案工程不逾期沒有事實依據(jù)，原告逾期355天。2.合同約定被上訴人應(yīng)對建設(shè)單位操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，但被上訴人并未履行該義務(wù)。3.被上訴人應(yīng)對涉案工程質(zhì)量不合格至建設(shè)單位被行政處罰80萬元承擔(dān)賠償責(zé)任。4.被上訴人應(yīng)按約對質(zhì)量不合格的工程承擔(dān)整改費用經(jīng)上訴人預(yù)估為184萬元。七、一審程序違法。在上訴人有初步證據(jù)證明案涉工程質(zhì)量不合格的情況下，申請法院調(diào)取相關(guān)證據(jù)，一審法院未予調(diào)取，也未核實該文件的真實性程序違法。綜上，請求二審法院在查明案件事實的基礎(chǔ)上，依法撤銷一審判決，支持上訴人的上訴請求。
上訴人寶潤公司辯稱，一、涉案合同是否有效不影響寶潤公司按合同約定向愛爾沃特公司主張工程款。涉案工程已經(jīng)驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款符合法律規(guī)定。涉案工程已實際交付并使用近二年，且業(yè)主向愛爾沃特公司也支付了工程款，按法律規(guī)定應(yīng)按約定支付工程款。且愛爾沃特公司本身不具有承包該項工程的資質(zhì)，也就不能以上訴人不具有施工資質(zhì)進(jìn)行抗辯。二、關(guān)于工程質(zhì)量問題，愛爾沃特公司對上訴人一審提交的驗收意見提出的質(zhì)疑均不能成立。三、關(guān)于供貨范圍，愛爾沃特公司是否存在代付設(shè)計費，代購設(shè)備的問題，原審判決論述已經(jīng)非常充分。四、關(guān)于開工日期無法確定，原審事實認(rèn)定正確。五、愛爾沃特公司主張的諸多違約行為均不存在，原審審理程序合法。
上訴人寶潤公司向一審法院提出訴訟請求：1．判令被告立即支付原告剩余合同價款303.2萬元及資金占用期間的利息（其中227.4萬元自2016年11月1日起按年利率6％計算，75.8萬元自2017年11月1日起按年利率6％計算）暫計算至2018年6月30日利息為26萬元；2．被告承擔(dān)訴訟費、保全費。
一審法院認(rèn)定事實：2016年4月15日，發(fā)包方江蘇愛爾沃特環(huán)保設(shè)備工程有限公司（甲方）與寶潤公司（乙方）簽訂《山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫工程EPC合同》（以下簡稱《焦化公司EPC合同》），合同附件包括《技術(shù)協(xié)議》等。合同約定合作形式為甲乙雙方同意對甲方1套180000Nm3／h焦?fàn)t煙氣進(jìn)行焦?fàn)t煙道氣脫硫項目工程的工作，交貨及安裝地點為山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司廠內(nèi)。合同價款為758萬元。支付方式為：合同生效后支付預(yù)付款227.4萬元；整體工程進(jìn)度達(dá)到50％后支付進(jìn)度款227.4萬元；工程全部安裝調(diào)試驗收合格正常運行達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求并提供相應(yīng)的發(fā)票后支付竣工運行款227.4萬元；工程正常運行達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求12個月后無質(zhì)量問題無息支付質(zhì)保金75.8萬元。合同約定工期為乙方收到甲方預(yù)付款之日起3個月（即土建開工之日起）。
2016年4月29日，被告為發(fā)包人與濟(jì)南石油化工設(shè)計院（設(shè)計人）簽訂《建設(shè)工程設(shè)計合同》，合同約定發(fā)包人委托設(shè)計人承擔(dān)山西潞安環(huán)能及潞寶晉鋼兆豐焦?fàn)t煙氣脫硫、脫硝工程設(shè)計，項目規(guī)模為2套180000Nm3／h、2套300000Nm3／h焦化煙氣脫硫、脫硝裝置，設(shè)計費用120萬元。被告與其他第三方簽訂了《風(fēng)機產(chǎn)品加工合同》、《設(shè)備買賣合同》、《工業(yè)品買賣合同》、《設(shè)備采購合同》、《產(chǎn)品采購合同》、《商務(wù)合同》等，并購買相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)備。2016年4月23日、2016年5月18日、2016年7月30日，被告分三次支付原告案涉工程款項200萬元、27.4萬元、227.4萬元，三次合計454.8萬元。2017年1月24日，被告支付原告200萬元工程款，原告稱該200萬元系支付關(guān)于《山西潞寶集團(tuán)晉鋼兆豐煤化工有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫工程ETC合同》的工程款，被告陳述系付本案的工程款。2016年11月5日，潞城市環(huán)境保護(hù)局出具給業(yè)主單位山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司潞環(huán)函［2016］96號《關(guān)于山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫提標(biāo)改造工程的驗收意見》（以下簡稱《驗收意見》），《驗收意見》的主要內(nèi)容為：該項目于2016年9月份開始進(jìn)行調(diào)試運行，經(jīng)過2個月試運行，所有脫硫設(shè)施工程的主要設(shè)備運行能力、處理能力均達(dá)到設(shè)計要求，具備驗收條件。項目驗收組原則上同意山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫提標(biāo)改造工程項目通過驗收。潞城市環(huán)境保護(hù)局于2017年9月、11月、2018年7月、8月等時間段對山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司作出《行政處罰決定書》，以排放超標(biāo)為由進(jìn)行罰款處罰。另查明，江蘇愛爾沃特環(huán)保設(shè)備工程有限公司于2018年5月31日名稱變更為江蘇愛爾沃特環(huán)?？萍加邢薰?。
一審法院認(rèn)為，原被告簽訂《潞安環(huán)能EPC合同》以及《技術(shù)協(xié)議》系雙方真實意思表示，且沒有違反相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)屬有效。原被告雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行各自的義務(wù)。根據(jù)原被告的訴辯以及對庭審內(nèi)容歸納，本案的主要爭議焦點為：1．關(guān)于本案案由如何確定；2．合同約定的付款條件是否成就；3．被告支付的設(shè)計費用、設(shè)備款原告應(yīng)否負(fù)擔(dān)；4．原告是否存在違約行為導(dǎo)致工程逾期；5.被告支付的200萬元是否為案涉工程的工程款。一審法院針對前述爭議焦點作以下評判：一、關(guān)于本案案由問題。一審法院認(rèn)為本案為建設(shè)工程施工合同糾紛。首先，原被告簽訂的為《山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫工程EPC合同》，合同約定原告為被告承接的山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司工程中的焦?fàn)t煙氣進(jìn)行焦?fàn)t煙道氣脫硫項目工程工作，該項目工程屬于建筑業(yè)范圍內(nèi)的線路、管道、設(shè)備安裝工程，應(yīng)屬于建設(shè)工程施工合同糾紛。且本案由徐州市銅山區(qū)法院以建設(shè)工程施工合同糾紛按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄為由，將本案移送至一審法院處理。其次，原被告簽訂的《焦化公司EPC合同》及《技術(shù)協(xié)議》中約定的“施工組織方案”、“工期保證措施”、“主體設(shè)備施工方案”等內(nèi)容均表明合同的實質(zhì)系建設(shè)工程施工合同。故對被告辯稱本案不應(yīng)當(dāng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛的意見不予以采納。二、原被告約定的付款條件是否成就的問題。根據(jù)已查明的事實，被告已支付原告預(yù)付款227.4萬元、進(jìn)度款227.4萬元。剩余竣工運行款227.4萬元和質(zhì)保金75.8萬元未支付。其中質(zhì)保金為工程正常運行達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求12個月后無質(zhì)量問題被告無息支付。原告提供的潞城市環(huán)境保護(hù)局于2016年11月5日出具的《驗收意見》明確載明，案涉項目于2016年9月份開始進(jìn)行調(diào)試運行，且項目驗收組原則上同意山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫提標(biāo)改造工程項目通過驗收。被告提供的潞城市環(huán)境保護(hù)局于2017年9月、11月、2018年7月、8月等時間段對山西潞安環(huán)能煤化工有限責(zé)任公司的《行政處罰決定書》也印證了案涉工程投入使用的事實，而且《行政處罰決定書》中處罰內(nèi)容僅表明案涉工程在不同的時間段有幾小時不等的超標(biāo)排放行為，并非長期穩(wěn)定的超標(biāo)排放，不能達(dá)到證明原告施工不符合合同約定存在質(zhì)量問題的證明目的。被告辯稱工程質(zhì)量不合格，但被告為此提交的函件、會議紀(jì)要、處罰決定書及收據(jù)、整改方案均不足以證明案涉工程存在質(zhì)量問題，故對于被告關(guān)于工程質(zhì)量不合格、應(yīng)扣除整改費、付款條件不成就的辯解理由，一審法院不予支持。另外，被告提出要求調(diào)取山西科利華環(huán)境檢測有限公司的監(jiān)測報告。鑒于該報告是環(huán)保局作出案涉工程驗收意見的依據(jù)，環(huán)保局既然已經(jīng)作出了具有權(quán)威性的驗收意見，一審法院認(rèn)為沒有必要再調(diào)取上述監(jiān)測報告，故對于被告的該項請求，一審法院不予支持。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條的規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持。一審法院認(rèn)為，雖然原告提供的證據(jù)不足以證明原被告雙方對案涉工程簽字確認(rèn)工程驗收，但案涉工程已經(jīng)潞城市環(huán)境保護(hù)局的驗收，并且業(yè)主已實際投入使用超過一年的時間，故一審法院認(rèn)為被告應(yīng)當(dāng)支付原告竣工運行款227.4萬元和質(zhì)保金75.8萬元，兩項合計303.2萬元。關(guān)于原告訴請的利息問題，本院認(rèn)為因案涉工程無竣工驗收，也無法確定準(zhǔn)確的工程交付日期，且合同約定質(zhì)保金為無息支付，故本院酌情確定被告從原告起訴之日起以303.2萬元為基數(shù)，按照年利率6%支付利息。三、關(guān)于被告支付的設(shè)計費用、設(shè)備款應(yīng)否由原告承擔(dān)的問題。被告提供了其與第三方簽訂的《建設(shè)工程設(shè)計合同》、《風(fēng)機產(chǎn)品加工合同》、《設(shè)備買賣合同》、《設(shè)備采購合同》、《產(chǎn)品采購合同》及支付憑證等相關(guān)證據(jù)，證明其未涉案工程購買了風(fēng)機、電機、水泵、CMES、熱備系統(tǒng)、換熱器設(shè)備及支付設(shè)計費用共計200.894萬元。一審法院認(rèn)為，原被告簽訂的《潞安環(huán)能EPC合同》第四條第2項約定原告的供貨范圍以技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)?！都夹g(shù)協(xié)議》第二章2.10明確約定了供貨范圍及內(nèi)容，并在“2.10.3、主要設(shè)備清單”中詳細(xì)載明了原告負(fù)責(zé)供貨的設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，被告主張的風(fēng)機、電機、水泵、CEMS、熱備系統(tǒng)、換熱器設(shè)備均不在清單范圍。按照被告陳述，針對該部分的費用高達(dá)200.894萬元，但被告未提供任何證據(jù)證明原告承諾負(fù)擔(dān)設(shè)計費及上述設(shè)備的采購費用或者雙方就費用負(fù)擔(dān)達(dá)成合意。故本院對被告辯稱不予以采納。四、原告是否存在違約行為導(dǎo)致工程逾期的問題。首先，《潞安環(huán)能EPC合同》約定工期為被告收到原告預(yù)付款之日起４個月，并注明了從土建開工之日起計算。雖然原告于2016年4月23日收到了被告的部分預(yù)付款200萬元，但被告未能提供土建開工的具體時間。被告提供的向原告發(fā)出的函件既無原告的地址確認(rèn)，也沒有原告針對函件內(nèi)容的回函，無法證明原告收到了被告的函件。被告根據(jù)預(yù)付款時間和函件內(nèi)容不足以證明由原告的原因?qū)е鹿て谘诱`的事實和準(zhǔn)確的延誤時間。其次，比如被告自行購買CMES成套系統(tǒng)，被告提供的其與出賣方簽訂的《設(shè)備買賣合同》簽訂時間為2016年7月15日，合同約定交貨時間為預(yù)付款支付日起25天內(nèi)到達(dá)指定地點，上述《設(shè)備買賣合同》表明案涉工程的實際開工之日并非2016年4月23日。故本院對被告要求扣除工期延誤違約金的辯稱不予支持。五、關(guān)于被告支付的200萬元是否為涉案工程的工程款的問題。根據(jù)已查明的事實，被告未支付的款項為竣工運行款227.4萬元，質(zhì)保金75.8萬元，兩項合計303.2萬元。按照被告的陳述，被告未案涉工程購買了風(fēng)機、電機、水泵、CMES、熱備系統(tǒng)、換熱器設(shè)備及支付設(shè)計費用共計200.894萬元，若被告于2017年1月24日支付原告的200萬元為案涉工程款，被告便支付達(dá)到855.694萬元，超過了合同的全部價款達(dá)97.694萬元，被告的陳述自相矛盾，本院認(rèn)為原告陳述的200萬元系付《山西潞寶集團(tuán)晉鋼兆豐煤化工有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫工程EPC合同》項目的工程款更符合常理，故本院認(rèn)定爭議的200萬元并非支付案涉工程款。綜上所述，案涉工程項目已經(jīng)潞城市環(huán)境保護(hù)局的驗收，且業(yè)主已實際投入使用超過一年，被告應(yīng)向原告支付剩余工程款及逾期利息。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百零九條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條規(guī)定，判決如下：一、被告江蘇愛爾沃特環(huán)?？萍加邢薰居诒九袥Q生效后十日內(nèi)支付原告江蘇寶潤環(huán)境工程有限公司工程款3032000元并支付利息（利息計算標(biāo)準(zhǔn)以3032000元為基數(shù)按照年利率6％計算，從2018年7月17日起至本判決確定的付款之日止）。二、駁回原告其他訴訟請求。如被告不能按本判決確定的期限履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費33136元，保全執(zhí)行費5000元，由被告江蘇愛爾沃特環(huán)?？萍加邢薰矩?fù)擔(dān)。
本院二審期間，上訴人愛爾沃特公司向本院提交山西科利華環(huán)境監(jiān)測的報告復(fù)印件一份，證明涉案工程未達(dá)到技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)。寶潤公司質(zhì)證意見為該報告的真實性不予認(rèn)可，且潞城市環(huán)保局出具的驗收意見已明確涉案工程達(dá)到設(shè)計要求。本院認(rèn)為，該監(jiān)測報告系復(fù)印件且無出具單位的簽章確認(rèn)，無法證明其真實性，本院不予認(rèn)定。綜上，二審認(rèn)定事實與一審相同。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，本案雙方爭議焦點為：一、涉案合同的性質(zhì)、效力如何及一審程序是否適當(dāng)。二、涉案工程付款條件是否成就。三、質(zhì)保金應(yīng)否支付。四、涉案工程款的數(shù)額及逾期付款利息應(yīng)如何確定。五、寶潤公司是否存在違約的問題。針對以上焦點，本院評議如下：
關(guān)于第一個爭議焦點，首先，庭審查明，涉案工程系愛爾沃特公司從業(yè)主山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司承包后轉(zhuǎn)包寶潤公司，涉案工程與業(yè)主的交付全部由愛爾沃特公司完成。而愛爾沃特公司申請一、二審調(diào)取的環(huán)保驗收文件證據(jù)系其在向業(yè)主交付工程時應(yīng)有的資料，因此，一審不予調(diào)取該部分資料并不存在程序違法。其次，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題若干問題的解釋》第二條，建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。本案中，愛爾沃特公司與寶潤公司均未提供證據(jù)證明具有承包涉案工程的相應(yīng)資質(zhì)，但由于該工程已實際完工，且驗收合格交付業(yè)主使用。再爭論合同是否有效已無實際意義。
關(guān)于第二個爭議焦點，首先，潞城市環(huán)境保護(hù)局于2016年11月5日出具的《驗收意見》明確載明，案涉項目于2016年9月份開始進(jìn)行調(diào)試運行，且項目驗收組原則上同意山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫提標(biāo)改造工程項目通過驗收。愛爾沃特公司提供的潞城市環(huán)境保護(hù)局于2017年9月、11月、2018年7月、8月等時間段對山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司的《行政處罰決定書》也印證了案涉工程投入使用的事實，且該《行政處罰決定書》中處罰內(nèi)容僅表明案涉工程在不同的時間段有幾小時不等的超標(biāo)排放行為，并非長期穩(wěn)定的超標(biāo)排放，不能達(dá)到證明寶潤公司施工不符合合同約定存在質(zhì)量問題的證明目的。其次，涉案工程存在轉(zhuǎn)包行為，且涉案工程與業(yè)主的交付全部由愛爾沃特公司完成。但本案中，愛爾沃特公司并未提供證據(jù)證明其在向業(yè)主交付工程時，涉案工程存在質(zhì)量問題的相關(guān)證據(jù)。再者，提供增值稅發(fā)票系合同的附隨義務(wù)，在愛爾沃特公司未履行合同主要義務(wù)的情形下要求寶潤公司履行附隨義務(wù)沒有法律依據(jù)。且庭審中寶潤公司明確在愛爾沃特公司給付工程價款的情況下同意履行提供增值稅發(fā)票的附隨義務(wù)。綜上，一審判決愛爾沃特公司不支付寶潤公司涉案剩余工程款符合法律規(guī)定。
關(guān)于第三個爭議焦點，雙方合同中明確約定，工程正常運行達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求12個月后無質(zhì)量問題后，甲方無息支付。本案中，在案證據(jù)可以證明項目于2016年9月份開始進(jìn)行調(diào)試運行至本案起訴時已一年零十個月，已符合合同約定的給付質(zhì)保金條件。且愛爾沃特公司并未提供證據(jù)證明工程的運行過程中存在質(zhì)量問題。因此，一審按照合同的約定判決愛爾沃特公司支付質(zhì)保金并承擔(dān)利息損失無不當(dāng)。
關(guān)于第四個爭議焦點，首先，雙方對剩余合同價款227.4萬元和質(zhì)保金75.8萬，兩項合計303.2萬元并無異議。其次，關(guān)于利息問題，由于案涉工程無竣工驗收，無法確定準(zhǔn)確的工程交付日期，且合同約定質(zhì)保金為無息支付，故一審法院酌情確定愛爾沃特公司從寶潤公司起訴之日起以227.4萬元為基數(shù)，按照年利率6％支付利息并無不當(dāng)。關(guān)于愛爾沃特公司支付的設(shè)計費用、設(shè)備款應(yīng)否由寶潤公司承擔(dān)的問題?！督够綞PC合同》第四條第2項約定寶潤公司的供貨范圍以技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)?！都夹g(shù)協(xié)議》第二章2．10明確約定了供貨范圍及內(nèi)容，并在“2．10．3、主要設(shè)備清單”中詳細(xì)載明了原告負(fù)責(zé)供貨的設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，而愛爾沃特公司主張的風(fēng)機、電機、水泵、CEMS、熱備系統(tǒng)、換熱器設(shè)備均不在清單范圍。且按照愛爾沃特公司的陳述，該部分費用高達(dá)200.894萬元，但其并未提供證據(jù)證明該費用應(yīng)由寶潤公司負(fù)擔(dān)。綜上，一審對工程剩余價款的確定符合事實及法律規(guī)定。
關(guān)于第五個爭議焦點，一方面，根據(jù)預(yù)付款時間和函件內(nèi)容不足以確定因?qū)殱櫣镜脑驅(qū)е鹿て谘诱`的事實和準(zhǔn)確的延誤時間。其次，愛爾沃特公司自行購買CMES成套系統(tǒng)，愛爾沃特公司與出賣方簽訂的《設(shè)備買賣合同》簽訂時間為2016年7月15日，合同約定交貨時間為預(yù)付款支付日起25天內(nèi)到達(dá)指定地點，上述《設(shè)備買賣合同》表明案涉工程的實際開工之日并非2016年4月23日。且本案中，愛爾沃特公司并未就寶潤公司存在違約行為提出反訴，因此，一審對愛爾沃特公司的該抗辯意見不予支持也并無不當(dāng)。
綜上所述，上訴人江蘇寶潤環(huán)境工程有限公司、江蘇愛爾沃特環(huán)?？萍加邢薰镜纳显V請求不能成立，應(yīng)予駁回；一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費36379元，由上訴人江蘇寶潤環(huán)境工程有限公司負(fù)擔(dān)5323元，上訴人江蘇愛爾沃特環(huán)?？萍加邢薰矩?fù)擔(dān)31056元。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長李艷軍
審判員姬國強
審判員張國剛
裁判日期
二〇一九年七月三日
書記員
書記員宋艷
