審理法院：貴德縣人民法院
案號(hào)：（2016）青2523民初40號(hào)
案件類型：民事
案由：勞務(wù)合同糾紛
裁判日期：2016-03-29
審理經(jīng)過(guò)
原告周生福與被告郭萬(wàn)金、貴德縣鑫豐種養(yǎng)專業(yè)合作社（以下簡(jiǎn)稱鑫豐合作社）勞務(wù)合同糾紛一案，本院于2016年1月6日受理后，依法由審判員李宏適用簡(jiǎn)易程序，于2016年2月1日公開開庭進(jìn)行了審理，原告周生福、被告郭萬(wàn)金、鑫豐合作社法定代表人馬小云及其委托代理人呂志宏到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱
原告訴稱，2015年3月被告郭萬(wàn)金與被告鑫豐合作社法定代表人馬小云簽訂了鑫豐養(yǎng)牛場(chǎng)的水泥地坪硬化施工合同，郭萬(wàn)金是包工不包料。材料全部由馬小云提供。當(dāng)時(shí)原告就提出泥沙粘合度不好無(wú)法保證工程質(zhì)量，但是馬小云說(shuō)水泥是合格的，沒關(guān)系。原告是干活的人只好服從。干活期間只給了部分生活費(fèi)，一直拖欠著民工工資，所以在2015年5月20日原告只好停工。原告是郭萬(wàn)金的工人，共拖欠施工工資9300元，臨工工資1820元，共計(jì)11120元。當(dāng)原告向郭萬(wàn)金索要工資時(shí)，郭萬(wàn)金說(shuō)已經(jīng)向法院起訴了馬小云。原告只好訴至法院要求判令1.二被告支付拖欠原告的勞動(dòng)報(bào)酬11120元；2.本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱
被告郭萬(wàn)金辯稱，因?yàn)楹献魃缤锨穭趧?wù)工程款，郭萬(wàn)金已經(jīng)向法院起訴，要求法院判令鑫豐合作社支付拖欠的勞務(wù)工程款30余萬(wàn)元。但是馬小云借口水泥地坪工程質(zhì)量有問(wèn)題，要求法院鑒定。實(shí)際是合作社提供的沙子是河灘里沒有經(jīng)過(guò)篩選的泥沙，泥沙的粘合度差，必然會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。施工時(shí)工人們給馬小云說(shuō)過(guò)沒有篩選的泥沙不能用，但是馬小云堅(jiān)持要用，所以出了質(zhì)量問(wèn)題不能怪施工人員。馬小云不按照工程進(jìn)度支付勞務(wù)報(bào)酬，工人們害怕拿不到工資，幾次停工。但是至今都沒有支付工資，郭萬(wàn)金也是施工人員，發(fā)包方不支付工程款，郭萬(wàn)金拿什么發(fā)放工人工資。郭萬(wàn)金包的是輕工。也已經(jīng)起訴了鑫豐合作社，盡到了自己的義務(wù)，所以民工們不應(yīng)當(dāng)再起訴郭萬(wàn)金。
被告鑫豐合作社在法定期限內(nèi)沒有提交答辯狀，在庭審中口頭辯稱，郭萬(wàn)金與合作社是合同雙方當(dāng)事人，與民工沒有關(guān)系，在工程質(zhì)量原因還沒有確定的情況下，民工工資也沒有辦法結(jié)算。郭萬(wàn)金沒有按照要求施工，開工后連工具都沒有帶，只是一味地趕進(jìn)度，忽視質(zhì)量問(wèn)題。只有分清水泥地坪的質(zhì)量責(zé)任，才知道該不該付給工程款、付多少工程款。合作社沒有給民工支付工資的義務(wù)。臨工工資確實(shí)存在，同意支付。但是臨工工資沒有那么多。馬忠孝是當(dāng)時(shí)的記工人員，等二被告和馬忠孝核對(duì)清楚后再支付。
本院查明
其委托代理人認(rèn)為，1.本案應(yīng)當(dāng)中止訴訟。如在鑫豐合作社與本案第一被告郭萬(wàn)金之間的建設(shè)工程施工合同糾紛一案終審判決前審理本案，則屬于《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國(guó)民事訴訟法﹥的解釋》第三百二十五條規(guī)定的違法剝奪當(dāng)事人辯論權(quán)利，嚴(yán)重違反法定程序的情形。原告不是《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第26條規(guī)定的實(shí)際施工人，即便是法院認(rèn)定原告是實(shí)際施工人，鑫豐合作社只在欠付工程款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。但是鑫豐合作社作為發(fā)包人與承包人郭萬(wàn)金之間的建設(shè)工程施工合同糾紛一案，尚未審結(jié)，鑫豐合作社已經(jīng)申請(qǐng)法院對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，鑫豐合作社與郭萬(wàn)金之間的工程價(jià)款尚有爭(zhēng)議。即本案審理必須以鑫豐合作社與郭萬(wàn)金之間建設(shè)工程施工合同糾紛一案的訴訟結(jié)果為依據(jù)，所以本案應(yīng)當(dāng)依法中止審理。2.鑫豐合作社與原告沒有直接的勞務(wù)雇傭關(guān)系。原告也不是《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第26條規(guī)定的實(shí)際施工人，實(shí)際施工人是指無(wú)效合同的承包人，如轉(zhuǎn)承包人，違法分包合同的承包人，沒有資質(zhì)借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的承包人，因此原告不得突破合同的相對(duì)性直接起訴鑫豐合作社，鑫豐合作社不是本案適格的主體。綜上所述，請(qǐng)求法院中止本案訴訟，若繼續(xù)審理則應(yīng)駁回原告對(duì)鑫豐合作社的訴訟請(qǐng)求。
原告提交的證據(jù)是2015年12月23日的欠條2份，證明被告郭萬(wàn)金欠原告鑫豐合作社養(yǎng)牛場(chǎng)地坪施工工資11120元。
被告郭萬(wàn)金對(duì)原告的證據(jù)沒有異議。
被告鑫豐合作社的質(zhì)證意見是，對(duì)真實(shí)性、合法性沒有異議，對(duì)證明方向有異議，因?yàn)橥锨访窆すべY的事與鑫豐合作社沒有關(guān)系。
被告郭萬(wàn)金沒有提交證據(jù)。
被告鑫豐合作社提交的證據(jù)有，1.鑒定申請(qǐng)書1份，證明在鑫豐合作社與郭萬(wàn)金之間的建設(shè)工程施工合同糾紛一案中鑫豐合作社已經(jīng)申請(qǐng)法院對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定。
2.協(xié)議書2份，證明2015年3月13日鑫豐合作社將貴德縣河西鎮(zhèn)加莫河灘鑫豐養(yǎng)牛場(chǎng)牛舍地坪及場(chǎng)區(qū)道路硬化發(fā)包給了郭萬(wàn)金，
3.照片復(fù)印件，證明由郭萬(wàn)金施工的水泥地坪存在質(zhì)量問(wèn)題。
原告對(duì)上述證據(jù)的質(zhì)證意見是，當(dāng)時(shí)沒有質(zhì)量問(wèn)題。那是鑫豐合作社與郭萬(wàn)金之間的事，與原告沒關(guān)系。
被告郭萬(wàn)金質(zhì)證意見是，對(duì)證據(jù)1、3不認(rèn)可。對(duì)協(xié)議書沒有意見。
經(jīng)質(zhì)證，本院認(rèn)為，二被告對(duì)原告提交的“今有郭萬(wàn)金欠周生福在加莫河灘鑫豐養(yǎng)牛場(chǎng)地坪施工工資玖仟叁佰元。欠款人郭萬(wàn)金”的欠條的真實(shí)性無(wú)異議，本院予以確認(rèn)，但是原告提交的內(nèi)容為“今有馬小云欠周生福在加莫河灘鑫豐養(yǎng)牛場(chǎng)地坪施工工資260元，實(shí)計(jì)工資1820元，天數(shù)七天。欠款人郭萬(wàn)金”的欠條是郭萬(wàn)金出具給原告的，且該欠條中的欠款人前后矛盾，沒有證據(jù)證明實(shí)際臨工工資是經(jīng)馬小云確認(rèn)的，所以對(duì)該證據(jù)欲證明馬小云欠原告臨工工資1820元的證明意向本院不予采納。對(duì)被告鑫豐合作社提交的協(xié)議書原告與郭萬(wàn)金沒有異議，本院予以確認(rèn)。對(duì)其提交的證據(jù)1、3的真實(shí)性本院予以確認(rèn)。
經(jīng)審理查明，2015年3月13日鑫豐合作社與郭萬(wàn)金之間簽訂了貴德縣河西鎮(zhèn)加莫河灘鑫豐養(yǎng)牛場(chǎng)牛舍地坪及場(chǎng)區(qū)道路硬化承包協(xié)議書。承包方式為包工不包料，即由發(fā)包方鑫豐合作社提供材料，由郭萬(wàn)金雇傭工人施工。原告周生福是被告郭萬(wàn)金雇傭的民工，施工期間鑫豐合作社先后向郭萬(wàn)金支付了39500元工程款。2015年5月22日，原告以被告拖欠工資為由停工。2015年11月17日，郭萬(wàn)金訴至本院要求判令鑫豐合作社支付拖欠的工程款306179元。2016年3月16日本院以（2015）貴民初字第666號(hào)民事判決書判決鑫豐合作社于判決生效后三十日內(nèi)給付郭萬(wàn)金183041.2元。
2015年12月23日郭萬(wàn)金給原告出具了“今有郭萬(wàn)金欠周生福在加莫河灘鑫豐養(yǎng)牛場(chǎng)地坪施工工資玖仟叁佰元。欠款人郭萬(wàn)金”和“今有馬小云欠周生福在加莫河灘鑫豐養(yǎng)牛場(chǎng)地坪施工工資260元，實(shí)計(jì)工資1820元，天數(shù)七天。欠款人郭萬(wàn)金”的欠條。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，原告周生福是被告郭萬(wàn)金雇傭的民工，雙方之間系雇傭合同關(guān)系，郭萬(wàn)金作為雇主應(yīng)當(dāng)按時(shí)支付民工工資。關(guān)于施工工資9300元，從郭萬(wàn)金出具的欠9300元的欠條，可以確認(rèn)施工工資為9300元，在施工的兩個(gè)月期間鑫豐合作社支付給了郭萬(wàn)金39500元工程款。郭萬(wàn)金辯稱發(fā)包方鑫豐合作社不支付工程款，郭萬(wàn)金就無(wú)法支付民工工資，郭萬(wàn)金已經(jīng)起訴了鑫豐合作社，盡到了應(yīng)盡的義務(wù)，原告不應(yīng)再起訴郭萬(wàn)金的辯解主張無(wú)法律依據(jù)，本院不予采納。鑫豐合作社辯稱在其與郭萬(wàn)金之間的貴德縣河西鎮(zhèn)加莫河灘鑫豐養(yǎng)牛場(chǎng)牛舍地坪及場(chǎng)區(qū)道路硬化承包合同中，被告郭萬(wàn)金是實(shí)際施工人，原告是郭萬(wàn)金雇傭的民工，其與原告沒有直接的勞務(wù)雇傭關(guān)系，原告也不屬于《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條規(guī)定的實(shí)際施工人，因此原告不得突破合同的相對(duì)性直接起訴鑫豐合作社的抗辯意見符合法律規(guī)定，本院依法予以采納。另外，本院以（2015）貴民初字第666號(hào)民事判決書判決鑫豐合作社給付郭萬(wàn)金183041.2元，其中已包括郭萬(wàn)金拖欠原告的工資，再讓鑫豐合作社對(duì)原告的勞務(wù)工資承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任則系重復(fù)承擔(dān)責(zé)任。所以對(duì)原告要求被告鑫豐合作社支付原告9300工資的請(qǐng)求本院不予支持。關(guān)于臨工工資18200元，該工資欠條由郭萬(wàn)金出具，雖然鑫豐合作社認(rèn)可臨工為其提供，但對(duì)金額不予認(rèn)可。在郭萬(wàn)金未能提供證據(jù)證明18200元金額得到過(guò)鑫豐合作社確認(rèn)的情況下，應(yīng)認(rèn)定該金額系郭萬(wàn)金單方向原告所作的承諾，相應(yīng)的付款責(zé)任也應(yīng)由郭萬(wàn)金承擔(dān)。郭萬(wàn)金支付該臨工工資后，可向鑫豐合作社結(jié)算。綜上，郭萬(wàn)金應(yīng)當(dāng)向原告支付勞務(wù)工資共計(jì)11120元。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第八十四條、《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告郭萬(wàn)金于判決生效后立即支付給原告周生福勞務(wù)工資11120元；
二、駁回原告周生福要求被告貴德縣鑫豐種養(yǎng)專業(yè)合作社支付勞務(wù)工資的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)78元，減半收取39元，由被告郭萬(wàn)金負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在收到判決書之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人之人數(shù)提交副本，上訴于海南藏族自治州中級(jí)人民法院。
審判人員
審判員李宏
裁判日期
二〇一六年三月二十九日
書記員
書記員馬長(zhǎng)福
